2017年一级建造师《建设工程法规及相关知识》

模拟题1

一、单选题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个符合题意）

1.根据法的效力等级，《建设工程质量管理条例》属于()。

A.法律

B.部门规章

C.行政法规

D.单行条例

2.乙于2007年8月10日取得一级建造师注册执业证书，注册有效期满后若需继续执业，乙最迟应当在()之前申请延续注册。

A.2009年7月10日

B.2009年8月10日

C.2010年7月10日

D.2010年8月10日

3.我国的《宪法》是由()制定和修改的，一切法律、行政法规和地方性法规都不得与宪法相抵触。

A.国务院

B.我国人民代表大会

C.人民检察院

D.国家立法机关

4.红星建筑工程公司委托其业务员甲某外出采购水泥，甲某以红星建筑工程公司的名义与乙公司签订一份钢材购销合同，根据我同《合同法》的规定，该钢材购销合同是()。

A.有效合同

B.无效合同

C.可撤销合同

D.效力待定合同

5.在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥，下列说法中，正确的是()。

A.甲某的行为属表见代理，该合同有效

B.甲某的行为属无权代理.该合同无效

C.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，该合同才成立

D.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任

6.民事行为能力分为完全民事行为能力、无民事行为能力以及()。

A.不完全民事行为能力

B.单方法律行为能力

C.双方民事行为能力

D.限制民事行为能力

7.甲委托乙代理其出售某处房产，乙与丙串通以低于市场的价格签订房产买卖合同，将该房产卖给丙，乙收取丙回扣3万元。根据代理法律制度，甲遭受的损失应由()承担。

A.甲公司

B.乙公司

C.甲、乙公司共同

D.乙、丙公司连带

8.甲施工企业到乙供应商的材料仓库提货时.仓库保管员由于工作疏忽多发了2吨水泥给甲施工企业.乙供应商发现后要求甲施工企业返还。下列表述正确的是()。

A.甲施工企业没有过错无须返还

B.产生侵权之债，甲施工企业应当返还

C.产生不当得利之债，甲施工企业应当返还

D.产生无因管理之债，甲施工企业应当返还

9.某施工企业建造师甲在担任某工程项目经理期间，经过多次试验完成了对某施工机械改造，并准备申请实用新型专利，该项发明创造()。

A.不属于职务发明创造，甲有专利申请权

B.属于职务发明创造，专利申请权只能属于施工企业

C.由于甲的发明创造不是在执行单位任务，故不属于职务发明

D.由于甲利用了单位的物质条件，专利权的归属可以与单位协商确定

10.在施工监理过程中，工程监理单位发现存在重大安全事故隐患，要求施工单位停工整改，而施工单位拒不整改或者不停止施工，监理单位应当（）

A.继续要求施工单位整改

B.要求施工单位停工

C.及时向有关主管部门报告

D.协助施工单位消除隐患

11.某建设工程项目的工期为28个月，工程合同价为6000万元。根据《建筑工程施工许管理办法》的规定，建设单位开工前应当到位的资金不少于()万元。

A.1500

B.1800

C.2000

D.3000

12.招标人不得以任何理由排斥或者歧视任何投标人，应给予所有投标人平等的机会，使享有同等的权利、履行同等的义务，这是遵循()原则。

A.诚实信用

B.公平

C.公开

D.公正

13.2009年2月1日，某建设单位领取了施工许可证。由于某种原因，工程不能按期开工。根据我国《建筑法》的规定，申请延期应在( )前进行。

A.2009年3月1日

B.2009年4月1日

C.2009年5月1日

D.2009年8月l目

14.《安全生产法》规定：“从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，生产经营单位不得因从业人员对本单位安全生产提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令冒险作业而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。”这项条款明确了安全生产中从业人员的()。

A.知情权

B.批评权

C.检举、控告权

D.拒绝权

15.2005年7月22日，某施工现场为了浇筑钻可孔桩而钻了8处深20米、宽15米的坑。为了避免有人掉入坑中，在坑边设立了明显的警告标志，但是当晚这些标志被人移走，工人孙某看到坑旁没有了警告标志，感觉缺少了警标后容易出现安全事故，于是通告了自己宿舍的工友，提醒他们小心。次日，有工人落入坑中.造成重伤，孙某违背了()义务。

A.危险报告

B.遵守安全生产规章制度的

C.批评和检举、控制

D.接受安全生产教育培训的

16.建筑生产中最基本的安全管理制度、所有安全规章制度的核心是()。

A.安全生产责任制度

B.群防群治制度

C.安全生产教育培训制度

D.安全生产检查制度

17.掌握建设单位的安全责任有助于协调工程中出现的问题，下列中不属于建设单位安全责任的是()。

A.向施工单位提供资料的责任

B.审查施工组织设计的责任

C.依法履行合同的责任

D.提供安全生产费用的责任

18.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。此项规定体现了()。

A.建设单位的安全责任

B.工程监理单位的安全责任

C.施工单位的安全责任

D.勘察、设计单位的安全责任

19.某施工合同于2003年6月5日生效，该工程于2003年月15日开工。施工单位为现场从事危险作业的工人办理了意害伤害保险。该保险合同于2003年6月10日生效，被保险工人于2003年7月20日进场施工。该意外保险期限自（）起至该工程竣工验收合格日止。

A.2003年6月5日

B.2003年6月10日

C.2003年6月15日

D.2003年7月20日

20.甲是一级施工企业，乙是二级施工企业。两家企业组成联合体投标，参加了资格预审并获通过，后来决定吸收丙加人联合体。则下面说法中正确的是()。

A.如果丙是一级施工企业，就不用征得招标人同意

B.如果丙也通过了资格预审，就不用征得招标人同意

C.如果丙是三级企业，就不能被吸收进来

D.不管丙属于哪种情况，都必须要征得招标人的同意

21.由于监理工程师指令有误而导致施工现场停止施工，产生的费用由()承担。

A.监理工程师

B.施工单位

C.建设单位

D.监理单位

22.某工程竣工验收合格后第11年，部分梁板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由()。

A.建设单位维修并承担维修费用

B.施工单位维修并承担维修费用

C.施工单位维修，设计单位承担维修费用

D.施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用

23.某建筑公司雇用的农民工甲，第一天上班，负责浇筑混凝土的工长乙在没有对其进行任何说明的情况下安排甲去正在施工的桥上振捣混凝土。工作中，由于振捣棒的剧烈振动加之桥上空间狭窄，甲从桥上掉了下来，摔成重伤，则下列说法中不正确的是()。

A.如果由于安全设施不合格导致，则建设项目安全设施的设计人、设计单位应当承担责任

B.由于乙没有告知甲现场存在安全隐患，施工单位要承担责任

C.由于施工单位没有为甲办理工伤保险，施工单位就属于违法

D.对于自己企业的从业人员要办理工伤保险.对于雇用的农民工不需要办理

24.某大型项目由于未进行配套环境保护措施的技术论证，其环境影响评价文件未获批准，关于该项目的立项和开工，下列说法中正确的是()。

A.可以先批准立项，但建设单位不得开工

B.不得批准立项，建设单位不得开工

C.不得批准立项，但建设单位可以先开工

D.可以先批准立项，建设单位可以先开工

25.某施工企业于2005年3月10日取得安全生产许可证，则该证至()到期。

A.2007年3月10日

B.2008年3月10日

C.2009年3月10日

D.2010年3月10日

26.下列职责中，不属于施工单位消防安全职责的是()。

A.制定施工现场的消防安全制度

B.向有关部门报审消防设计图纸

C.对施工人员进行消防宣传教育

D.定期检修施工现场的消防器材

27.下列属于工程监理单位的质量责任和义务的是()。

①依法承揽业务的责任;②独立监理的责任;③依法监理的责任;④确认质量和应付工，

程款的责任;⑤依法承揽工程的责任。

A.①②④⑤

B.①③④⑤

C.②③④⑤

D.①②③④

28.某建设项目中，合同中约定混凝土强度是35MPa，但是与之相对应的规范中的强制性标准为30MPa。质量监督人员在对该项目进行检查时，经过试验证明已完工程的混凝土强度是33MPa，于是认定为不合格产品，要求施工单位返工。下列观点中正确的是()。

A.由于合同不属于政府监督的依据，所以，质量监督人员不可以据此要求施工单位返工

B.由于不符合同中约定的标准，属于不合格产品，质量监督人员可以据此要求施工单位返工

C.由于满足规范中的标准，属于合格产品.质量监督人员不可以据此要求施工单位返工

D.根本就不属于质量监督人员的范围，质量监督人员不可以据此要求施工单位返工

29.《标准化法》按照标准的级别不同，把标准分为四项，其中不包括()。

A.部门标准

B.国家标准

C.企业标准

D.行业标准

30.对于环境保护“三同时”制度，下列说法不正确的：是()。

A.建设项目需要配套、建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用

B.环境保护“三同时”制度是建设项目环境保护法律制度的重要组成部分

C.建设项目的主体工程完工后.需要进行试生产的，其配套建设的环境保护设施可独自运行

D.建设项目竣工后，建设单位应当向审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收

31.2008年3月13日在对某施工现场进行检查时发现，尚未完工的大楼内有8名建筑工人居住。施工单位解释由于现场场地狭窄，且工期紧，暂时无法解决这些建筑工人的居住问题。经行政部门核实，施工单位的说法属实。对此问题正确的解决方式是( )。

A.这些建筑工人可以居住，但不得使用明火

B.这些建筑工人不能居住，必须立即搬出

C.经建设行政主管部门同意，这些建筑工人可以居住，但要采取必要的消防安全措施

D.经公安消防机构批准后，这些建筑工人可以居住，但要采取必要的消防安全措施

32.某房屋建筑工程于2008年3月15日通过竣工验收，建设单位于2008年3月31日办理了竣工验收备案手续。按照《建设工程质量管理条例》的规定，该工程电气管线的最低保修期限截止日期是()。

A.2010年3月15日

B.2010年3月31日

C.2012年3月l5日

D.2012年3月31日

33.土地使用者经县级以上人民政府依法批准，在缴纳补偿、安置等费用后原始取得或者无偿原始取得的，并没有使用期限的国有±地使用权，指的是()。

A.出让土地使用权

B.划拨土地使用权

C.购买土地使用权

D.回收土地使用权

34.甲因不能胜任工作，公司研究决定.从2009年8月1日起解除与甲的劳动合同。根据《劳动法》的规定.该公司最迟应于()前以书面形式通知张某。

A.2009年6月1日

B.2009年6月16日

C.2009年7月2日

D.2009年7月16日

35.劳动合同是劳动者与用人单位确立劳动关系，明确双方权利和义务的书面协议，与民事合同相比较，劳动合同的特征不包括()。

A.劳动合同主体具有特定性——劳动者和用人单位

B.书面劳动合同是劳动者与用人单位确定劳动关系的法定形式

C.劳动合同具有较强的法定性

D.劳动合同体现了劳动者与用人单位间平等自愿的原则

36.甲刚满l6周岁即被应聘于乙施工单位，下列说法正确的是()。

A.甲属于未成年人，签订劳动合同属无效劳动合同

B.因为甲从事临时工作，可以不签劳动合同

C.不得安排甲从事有毒、有害的劳动

D.可以安排甲从事有毒、有害的劳动，但必须保证安全

37.投标人应当具备（）的能力。

A. 编制标底

B．组织评标

C．承担招标项目

D．融资

38.某投标人在提交投标文件时，挟带了一封修改投标报价的函件，但开标时该函件没有当众拆封宣读，只宣读了修改前的报价单上填报的投标价格，该投标人当时没有异议。这份修改投标报价的函件应视为（）。

A．有效

B．无效

C．经澄清说明后有效

D．在招标人同意接受的情况下有效

39.《合同法》规定：“合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方。”体现了合同法中的()。

A.自愿原则

B.诚实信用原则

C.公平原则

D.平等原则

40.生产经营单位使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，（），方可投入使用。

A.专业检测机构检测合格，取得安全标志

B.专业检测机构检测合格，报安全生产监督管理部门批准

C．专业检验机构检验合格，申请安全使用证

D．建立专门安全管理制度，定期检测评估

41.某工程的建筑工程和设备安装工程由业主分别发包给甲、乙两公司，并由业主分别投保了建筑工程一切险和安装工程一切险。设备安装工程合同规定的开工日期为2009年5月10日，但由于结构工程施工进度延误，设备安装工程实际于2009年6月10日开工;需安装的设备于2009年5月20日运到施工现场，安装机械于2009年5月30日进场。则该安装工程一切险的保险责任自()开始。

A.2009年5月10日

B.2009年5月20日

C.2009年5月30日

D.2009年6月10日

42.要约可以以书面形式、口头对话形式作出，以下关于要约生效的表述中，正确的是()。

A.口头形式的要约自受要约人了解要约内容时发生效力

B.书面形式的要约自发出时发生效力

C.要约到达受要约人时生效

D.当数据电文进入收件人任何系统的到达时间，该要约发生效力

43.安全生产监督检查人员的职权之一是（）。

A．财务报表审查权

B．责令紧急避险权

C．现场调解裁决权

D．设备物资检验权

44.某市地税局计划在市区某地兴建一座办公大楼。在招标过程中，甲建筑工程公司通过伪造资质证明文件的手段中标，并与该地税局签订工程承包合同。之后不久，此事被当地市政府建设行政主管部门查处并强令停工。对于本案表述不正确的是()。

A.地税局与甲公司签订的承包合同无效

B.甲公司应承担违约责任

C.甲公司应承担缔约过失责任

D.甲公司的行为违反了我国《招标投标法》的规定

45.合同当事人双方自订立合同起.直到合同的履行、变更转让以及发生争议时对纠纷的解决，都应当依据合同履行的原则。按照《合同法》的规定，根据合同的性质、目的和交易习惯善意地履行通知、协助和保密等附随义务，体现了合同履行的()。

A.全面、适当履行的原则

B.遵循诚实信用的原则

C.公平合理、促进合同履行的原则

D.当事人一方不得擅自变更合同的原则

46.某承包人委托某进出口代理商进口成套设备，该代理商依约以自己名义与境外设备供应商订立进口合同，该合同双方约定该供应商将设备运至项目现场，接受人为该承包人，则此合同履行的主体是()。

A.债务人向债权人履行合同

B.当事人约定由债务人向第三人履行债务

C.约定代为履行债务的第三人不履行责任，由第三人承担

D.债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定，应当向债权人承担违约责任

47.《建设工程质量管理条例》规定，（）对分包工程的质量承担连带责任。

A．监理单位与分包单位

B．建设单位与分包单位

C．总承包单位与分包单位

D．设计单位与分包单位

48.某工程施工过程中发现设计图纸有较严重的错误，设计单位花了较长时间修改设计。在此期间，施工单位机械闲置和人员窝工损失3万元。另外，图纸延误造成施工单位竣工工期延误20天，合同规定的误期损害赔偿金为2500元/天。对此，()。

A.施工单位应向建设单位承担误期损害赔偿金5万元

B.建设单位应向施工单位承担机械闲置和人员窝工损失3万元

C.设计单位向施工单位承担机械闲置和人员窝工损失3万元

D.设计单位应向施工单位承担机械闲置和人员窝工损失3万元以及误期损害赔偿金5万元

49.经建设单位的同意，甲建筑工程公司与乙建筑施工公司签订劳动分包合同，合同约定：乙公司负责为甲公司承包的某建设项目提供劳务工作，甲公司以每工日30元支付乙公司所提供的劳务，因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担等。根据我国《合同法》规定，此分包合同()。

A.合法有效

B.因损害社会公共利益而无效

C.因显失公平而可撤销

D.因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担的条款无效

50.施工企业法定代表人甲超出公司章程的规定权限与钢材经销商乙订立了价值800万元的钢材采购合同。钢材经销商乙由于不了解施工企业的内部规定，因而并不知甲超出公司章程的规定权限。则该买卖合同()。

A.有效

B.无效

C.可撤销

D.效力待定

51.涉及保障人体健康、人身财产安全的标准应当是（）。

A．国家标准

B．行业标准

C．强制性标准

D．推荐性标准

52.某施工单位与建设单位签订了一个施工承包合同，合同中约定2005年10月1日竣工。2005年8月1日，该地区发生了地震，使得在建的工程坍塌，施工单位没能按时交付工程，则施工单位没能按时交付工程属于()。

A.没有违约，因为地震坍塌属于外界因素，与施工单位无关

B.构成违约，因为客观上存在违约的事实

C.没有违约，因为是不可抗力所导致，施工单位可以申请免除责任

D.构成违约，因为从主观上说施工单位并没有保证好质量，使其坍塌严重

53.下列各项，《水污染防治法》未作禁止规定的是（）。

A. 向水体排放和倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物

B．向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废物

C．向水体排放热水

D．向水体排放、倾倒放射性固体废物

54.下列关于知识产权的说法，正确的是()。

A．知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利

B．知识产权可以分为两大类，一类是邻接权，一类是著作权

C．我国法律规定的工业产权范围广于《保护工业产权巴黎公约》所规定的工业产权

D．构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果

55.建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，施工单位诉至人民法院。向人民法院提交的下列资料不属于证据的是()。

A.工程质量检测机构出具的鉴定报告

B.建设单位职工的书面证明材料

C.建设单位与施工单位签订的施工合同

D.建设单位提交的答辩状

56.下列建设工程施工合同情况中，不属于无效合同情形的是()。

A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的

B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的

C.建筑工程必须进行招标而未招标或者中标无效的

D.承揽全部劳务作业的劳务分包合同

57.甲公司与乙公司同时签订了两个合同，第一个合同是材料采购合同，合同中约定由甲公司先向乙公司提供材料，乙公司接受材料后向甲公司支付工程款。第二个合同是劳务合同，合同中约定由乙公司为甲公司提供劳务，甲公司根据完成的工程量向乙公司支付劳务费。如果乙公司没有按照合同的约定支付材料款，则()。

A.甲公司就可以不向乙公司支付劳务费

B.甲公司可以追究乙公司的违约责任，但是应当继续向乙公司支付劳务款

C.甲公司不向乙公司支付劳务费是在行使不安抗辩权

D.甲公司不向乙公司支付劳务费是在行使后履行抗辩权

58.下列关于刑事责任的说法，错误的是()。

A．拘役是刑罚主刑的一种

B．罚款是刑罚附加刑的一种

C．主刑和附加刑既可以合并适用、也可以独立适用

D．死刑缓期二年执行是死刑的一种

59.甲施工企业与乙供应商于2008年4月1日签订了水泥供应合同，约定2008年5月1日前交货。乙供应商随即与丙水泥厂签订了一份水泥买卖合同，要求丙水泥厂于2008年4

月20日前交货。后来由于原材料紧张，丙水泥厂于2008年5月8日才将水泥交付给乙供应商。乙供应商收到货物后立即办理托运手续发货。2008年5月11日，货物在运输途中因不可抗力灭失。关于本案的违约责任，下列表述中正确的是()。

A.由于发生不可抗力，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任

B.甲施工企业只能要求乙供应商承担违约责任

C.甲施工企业可以要求乙供应商和丙水泥厂连带承担违约责任

D.由于是丙水泥厂迟延交货造成的，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任

60.甲将自家的房产同时向乙、丙和丁作了抵押，其中，乙的抵押没有登记。后来由于不能按时偿还债务，房产被拍卖，共收入15万元，则()。

A.按照乙、丙、丁平均分配这笔收入

B.按照乙无权分配，丙和丁平均分配这笔收入

C.按照乙无权分配，丙和丁按照登记先后顺序分配这笔收入

D.按照乙无权分配，丙和丁按照债权比例分配这笔收入

61.甲建筑公司与乙水泥厂约定，如果此次施工项目中标了，就购买乙水泥厂的水泥1000吨，并为此交付了l万元定金。但是，甲建筑公司没有中标，也就没有去购买乙水泥厂的水泥，则()。

A.这l万元定金归乙水泥厂所有

B.乙水泥厂应该返回给甲建筑公司2万元

C.乙水泥厂应该返回给甲建筑公司1万元

D.乙水泥厂应该返回给甲建筑公司5000元

62.为了保证案件的公正审判而要求与案件有一定利害关系的审判人员或其他有关人员，不得参与本案的审理活动或诉讼活动，这体现了()。

A.合议制度

B.公开审判制度

C.回避制度

D.两审终审制度

63.甲建筑公司与乙房地产开发公司签订一份建设工程承包合同，合同规定由甲公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法，若甲乙公司就工程款支付发生争议，甲公司起诉至人民法院，要求乙公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应()。

A.对该诉讼请求予以支持

B.对该诉讼请求不予支持

C.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持

D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持

64.某施工企业于2008年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2008年3月20日提请有关部门进行质量鉴定。鉴定部门于2008年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为()。

A.2008年3月5日

B.2008年3月12日

C.2008年3月20日

D.2008年4月10日

65.专属管辖是指法律规定某些特殊类型的案件和专门由特定的法院管辖，则下列不适用专属管辖的是()。

A.房屋买实纠纷

B.土地便用权让纠纷

C.建设工程施工合同纠纷

D.土地买卖纠纷

66.甲承包人施工过程中，由于自身管理原因，未经监理工程师同意改变了己被批准的施工组织设计，导致同时在现场施工的乙承包人受到损失。按照《合同法》的违约责任原则，乙承包人的损失应（）。

A．视为发包人的主观过错，要求发包人赔偿

B.视为发包人的合同责任，要求发包人赔偿

C．视为监理工程师协调不力，要求监理人赔偿

D.直接要求甲承包人赔偿

67.被告浙江省某市城市发展有限公司承建由该市国道指挥部和该市公路管理段发包的329国道改建工程，施工中安全保护措施不到位，未设明显安全警示标志，致使骑摩托车上夜班的原告之子吴某撞上公路中掘起的水泥石块重伤致死，其侵权行为属于()。

A.侵害公民身体造成伤害的侵权行为

B.环境污染致人损害的侵权行为

C.地面施工致人损害的侵权行为

D.建筑物及地上物致人损害的侵权行为

68.甲施工单位在承接乙建设单位发包的某工程后，将一分项工程分包给了刘某，刘某又雇佣了其他人员进行施工。施工过程中，一名雇员李某被钢筋戳伤右眼。根据有关法律规定，李某的损失应由()承担。

A.甲

B.乙

C.甲和刘某

D.甲和乙

69.根据我国《刑法》规定，一个人只有在故意或过失地实施某种危害社会行为时，才负刑事责任，则故意、过失为犯罪的()。

A.客体

B.主观方面

C.客观方面

D.主体

70.在生产作业中违反有关安全管理的规定，或者强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为，违反了()。

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.工程重大安全事故罪

D.串通投标罪

二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

71.注册建造师享有的权利有()。

A.使用注册建造师名称

B.遵守法律、法规和有关规定

C.在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章

D.保管和使用本人注册证书、执业印章

E.接受继续教育

72.建设工程发承包，《建筑法》作出禁止规定的有（）。

A．将建筑工程肢解发包

B. 承包人将其承包的建筑工程分包他人

C．承包人超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程

D. 分包人将其承包的工程再分包

E.两个不同资质等级的单位联合共同承包

73.下列各项，属于投标人之间串通投标的行为有（）。

A.投标者之间相互约定，一致抬高或者压低投标价

B.投标者之间相互约定，在招标项目中轮流以低价位中标

C.两个以上的投标者签订共同投标协议，以一个投标人的身份共同投标

D.投标者借用其他企业的资质证书参加投标

E.投标者之间进行内部竞价，内定中标人，然后参加投标

74.《合同法》规定，要约邀请包括（）等。

A．拍卖公告

B.招标公告

C．递交投标文件

D．招股说明书

E．寄送价目表

75.《合同法》规定，执行政府定价或者政府指导价的合同，应遵守的规定有（）。

A．在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价

B．逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行

C.  逾期交付标的物的，遇价格下降时，按照原价格执行

D．逾期提取标的物的，遇价格上涨时，按照新价格执行

E．逾期付款的，遇价格下降时，按新价格执行

76.某一般项目的评标委员会组成如下：招标人代表2名，建设行政监督部门代表2名，技术、经济方面专家4人，招标人直接指定的技术专家1人。下列关于评标委员会人员组成的说法正确的是（）。

A．不应该包括建设行政监督部门代表

B．不应包括招标人代表

C．技术、经济方面的专家所占比例偏低

D．招标人代表比例偏低

E．招标人可以直接指定专家

77.根据《安全生产法》，下列关于建设项目安全设施的表述，正确的有（）。

A．设计单位应当对安全设施设计成果负责

B．安全设施设计审查部门或审查人员对审查结果负责

C．施工单位对安全设施的工程质量负责

D．验收部门或验收人员对验收结果负责

E．安全设施验收合格后可投入生产和使用

78.某工程项目比合同工期提前10天组织竣工验收，按照《建设工程质量管理条例》，该工程竣工验收应当具备的条件（）

A．有完整的技术档案和施工管理资料

B．分部工程的质量必须优良

C．由施工单位签署的工程保修书

D．有勘察、设计、监理单位共同签署的质量合格文件

E．主要功能项目的抽查结果应符合《产品质量法》的规定

79.某建筑材料采购合同被法院认定可撤销合同，其法律后果有（）。

A．返还财产

B．赔偿损失

C．支付违约金

D．双倍返还定金

E．没收财产

80.下列有关仲裁与民事诉讼的说法正确的有（）。

A．所有民事纠纷既可以用仲裁的方式解决，也可以用诉讼的方式解决

B．请求仲裁机构解决纠纷，应以双方当事人之间有仲裁协议为条件，而进行民事诉讼则不要求双方当事人之间有民事诉讼协议

C．仲裁案件通常情况下不公开审理，而法院审理民事案件一般应公开审理

D．仲裁机构属国家事业单位，人民法院属国家司法机构

E．仲裁机构裁决案件实行一裁终局制度，法院审理案件实行两审终审制度

81.某施工项目招标，中标的施工单位与招标人订立合同并交纳履约保证金后，拒不履行该合同，导致招标人重新招标、工程竣工日期后延。下面关于施工单位承担赔偿责任的说法，正确的有（）。

A．损失未超过履约保证金的，按照履约保证金承担赔偿责任

B．损失超过履约保证金部分，不再承担赔偿责任

C．损失超过履约保证金部分，仍应承担赔偿责任

D．没有提交履约保证金，不再承担赔偿责任

E．没有提交履约保证金，仍应承担赔偿责任

82.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工项目经理的安全职责有（）

A．应当制定安全生产规章制度

B．落实安全生产责任制

C．确保安全生产费用的有效使用

D．保证安全生产条件所需资金的投入

E．及时、如实报告生产安全事故

83.建设单位拟装修其办公楼，其中涉及承重结构变动，则下列表述正确的有（）

A．建设单位将装修方案报有关部门批准后，方可施工

B．建设单位在委托原设计单位提出设计方案后，方可施工

C．建设单位在委托相应资质的等级设计单位提出设计方案后，方可施工

D．建设单位提出装修方案后，即可要求承包单位施工

E．建设单位可直接将装修任务发包给劳务公司

84.甲建筑设备生产企业将乙施工单位订购的价值10万元的某设备错发给了丙施工单位，几天后，甲索回该设备并交付给乙，乙因丙曾使用过该设备造成部分磨损而要求甲减少价款1万元。下列关于本案中债的性质的说法，正确的有（）。

A．甲错发设备给丙属于无因管理之债

B．丙向甲返还设备属于不当得利之债

C．乙向甲支付设备款属于合同之债

D．甲向乙少收1万元货款属于侵权之债

E．丙擅自使用该设备对乙应承担侵权之债

85.某项目招标中，招标文件要求投标人提交投标保证金，招标过程中，招标人有权没收投标保证金的情形有（）。

A．投标人在投标有效期内撤回投标文件

B．投标人在开标前撤回投标文件

C．中标人拒绝提交履约保证金

D．投标人拒绝招标人延长投标有效期要求

E．中标人拒绝签订合同

86.《建设工程质量管理条例》设定的行政处罚包括（）。

A．罚款

B．拘役

C．行政拘留

D．责令停业整顿

E．吊销企业营业执照

87.以下关于建设工程企业资质等级划分的表述中，正确的有()。

A.取得甲级工程勘察劳务资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制

B.劳务分包与施工总承包是建筑业企业资质两个独立的序列

C.工程监理企业的资质等级分为一级、二级、三级

D.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质

E.工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设置一个级别

88.关于工程建设施工单位应采取的消防安全措施，下列说法正确的有()。

A.实行防火安全责任制，确定各岗位的消防安全责任人

B.施工过程中，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火作业

C.要求施工现场消防产品的质量必须符合国家标准或行业标准

D.要对职工进行消防安全培训，有火灾危险作业的人员必须持证上岗

E.在设有车间或仓库的建筑物内设置员工宿舍的，应当立即拆除

89.有五位先生通过了建造师执业资格考试，目前打算申请注册。下列情形中不予注册的有()。

A.李先生三年前担任工长时，由于偷工减料导致了安全事故而受到刑事处罚

B.赵先生就职于工商行政主管部门，希望能利用业余时间从事施工管理工作

C.王先生由于业务水平高，同时受聘于两家施工企业，申请在这两个单位分别注册

D.周先生拖欠农民工工资

E.张先生由于在今年的施工过程中擅自修改图纸而受到了处分

90.关于违约金条款的适用，下列说法正确的有()。

A.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加

B.违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求其继续履行

C.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款或定金条款

D.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条款及定金条款

E.约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减

91.某建设项目实行施工总承包，总承包单位将该建设项目依法分包，则关于工程档案的整理、移交，下列说法中正确的有()。

A.总承包单位负责汇总各分包单位形成的工程档案，整理无误后向城建档案馆移交

B.分包单位自行整理本单位形成的工程文件，并向总承包单位移交

C.建设单位负责对档案文件的审查，审查合格后向城建档案馆移交

D.勘察、设计等单位立卷归档后，向总承包单位移交

E.分包单位自行整理的工程文件由本单位档案管理部门保存，不向其他单位移交

92.在《评标委员会和评标方法暂行规定》中，对评标委员会组成的要求包括()。

A.评标委员会由5人以上的单数组成

B.评标委员会的成员必须是既懂经济又懂法律的专家

C.评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系

D.评标专家在相关领域工作满8年且具有高级职称或同等专业水平

E.评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职责

93.在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位技术负责人采取的正确做法是()。

A.继续按照工程设计图纸施工

B.按照技术标准修改工程设计

C.追究设计单位违法责任

D.及时提出意见和建议

E.通过建设单位要求予以变更

94.根据《民事诉讼法》的规定，起诉必须符合的条件有()。

A.有充分的证据

B.有明确的被告

C.属于人民法院受理民事诉讼的范围

D.原告是与本案有间接利害关系的公民

E.有书面的起诉书

95.以下各项纠纷中，属于《仲裁法》调整范围的是()。

A.某建筑公司与某设备安装公司之间的借款合同纠纷

B.村民王某与村委会的耕地承包合同纠纷

C.某施工单位和某商品混凝土厂家的供货合同纠纷

D.建设单位和施工单位之间的施工合同纠纷

E.钢筋工赵某和所供职施工单位之间的劳动纠纷

96.在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是()。

A.混凝土连续浇筑

B.特殊需要必须连续作业

C.自来水管道爆裂抢修

D.由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工

E.路面塌陷抢修

97.某工程监理公司是施工项目的监理单位，其监理的依据包括()。

A. 该项目施工单位与建设单位签订的施工承包合同

B.《建设工程质量管理条例》

C.《建设工程安全生产管理条例》

D. 该项目设计单位与建设单位签订的设计承包合同

E.《工程建设标准强制性条文》

98.下面关于项目招标的说法错误的是()。

A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标

B.个人投资的项目不需要招标

C.施工主要技术采用特定专利的项目可以招标

D.涉及到公众安全的项目必须招标

E.符合工程招标范围，重要材料采购单项合同估算价在100万元人民币以上的项目必须招标

99.甲乙双方的合同纠纷于2006年7月2日开庭仲裁，7月4日，经仲裁庭调解，双方达成了调解协议，7月5日仲裁庭根据调解协议制定了调解书，7月6日调解书交由双方签收，根据《仲裁法》有关规定，则下列说法正确的是()。

A.该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力

B.该调解书自2006年7月5日产生法律效力

C.若当事人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请

D.申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请

E.该调解书自2006年7月6日产生法律效力

100.下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限说法正确的是()。

A.有防水要求的卫生间为2年

B.给排水管道为5年

C.电气设备安装工程为2年

D.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期

E.装修工程为2年